FAST FIND : FL6696

Flash news del
09/11/2021

Varianti negli appalti pubblici e calcolo importo penali per ritardato adempimento

In caso di ritardato adempimento nell'esecuzione di un appalto pubblico, per calcolare l'importo della penale bisogna prendere in considerazione l'importo risultante a seguito di eventuali varianti.

Con il quesito 978/2021 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), si chiedeva se la penale per il ritardato adempimento vada sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto contrattuale così come rideterminato a seguito dell'eventuale approvazione di varianti in aumento e/o in diminuzione che può verificarsi in corso di esecuzione dell'appalto.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha risposto che:
- l’art. 113-bis, comma 4, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 stabilisce che le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale
- "ammontare" è concetto che si può riportare a quello di somma
- pertanto, l’importo da prendere in considerazione è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o modificazioni.

Dalla redazione

Appalti pubblici: i chiarimenti della s.a. non possono modificare la legge di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d'appalto non possono costituire integrazione o rettifica del bando.
Codice dei Contratti Pubblici 2023 con norme complementari e transitorie Webinar: Teoria e pratica dei contratti e degli appalti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023

Ristrutturazione con demo-ricostruzione, continuità e recupero del preesistente edificio

Secondo la Corte di Cassazione, anche dopo le modifiche all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 ad opera del D.L. 76/2020, la ristrutturazione edilizia non può prescindere dal recupero dell’immobile su cui ricade l’intervento. Pertanto, la demolizione e ricostruzione, per essere qualificata come ristrutturazione, deve conservare traccia dell’edificio preesistente.
Testo e massima della sentenza C. Cass. pen. 08/05/2024, n. 18044 LIBRO: I procedimenti e i titoli abilitativi edilizi WEBINAR: Le procedure edilizie e i titoli abilitativi

Contratti pubblici: illegittimità del divieto indiscriminato di subappalto

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha evidenziato la non conformità delle clausole del bando di gara che vietano indiscriminatamente il ricorso al subappalto.
Webinar: Subappalto e sub-affidamento nei lavori pubblici

Cessione di cubatura, requisito della vicinanza dei fondi

Il Consiglio di giustizia amm. Regione Sicilia definisce le condizioni per la legittimità della cessione di cubatura, chiarendo il concetto di contiguità dei fondi e i criteri per stabilire i limiti all’asservimento degli stessi.
Testo e massima della sentenza CGARS 24/04/2024, n. 319 SCHEDA TEMATICA: Compravendita di immobili e cessioni di cubatura WEBINAR: Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di dettaglio: principi, norme ed operatività

Esecuzione lavori pubblici tramite consorziata esecutrice e subappalto: chiarimenti del MIT

In tema di appalti pubblici, il MIT ha indicato che il contratto di subappalto deve essere sottoscritto dal consorzio stabile appaltatore e non dalla consorziata esecutrice.
Codice dei Contratti Pubblici 2023 con norme complementari e transitorie