Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP2268
Sent. C. Cass. 20/09/1991, n. 9854
Sent. C. Cass. 20/09/1991, n. 9854
Sent. C. Cass. 20/09/1991, n. 9854
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Onere dell'appaltatore - Momento rilevante - Sospensione lavori per colpa dell'Amministrazione - Riserva almeno nel verbale di ripresa lavori.
1. In tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo alla pretesa dell'appaltatore di maggiori compensi per fatti dannosi di tipo continuativo, l'onere della riserva insorge nel momento della percezione della dannosità, anche solo potenziale, dell'evento imprevisto e, quindi, in caso di sospensione imputabile alla controparte, la riserva stessa va al più tardi formulata con il verbale di ripresa dei lavori, senza che il relativo adempimento possa trovare equipollente in comunicazione od altri contatti intercorsi con l'amministrazione committente.
1. Conf. Cass. 17 dicembre 1987 n. 9396,R
Ved., sull'obbligo che ha l'appaltatore di iscrivere la riserva in occasione della effettiva insorgenza dell'evento generatore dei maggiori oneri, Cass. 1987 n. 9396 cit.; 17 febbraio 1987 n. 1697 R; 16 settembre 1986 n. 5624 R; 5 febbraio 1985 n. 769 R
Sulla iscrizione della riserva per la sospensione dei lavori, dovuta a causa imputabile all'Amministrazione, al più tardi, nel verbale di ripresa dei lavori, ved. Cass. 1987 n. 9396 cit. (la ripresa dei lavori rappresenta il momento in cui è possibile la concreta estrinsecazione della conoscenza di maggiori oneri).
Sulla possibilità che ha l'impresa - in luogo di iscrivere riserva - di far valere il suo maggior credito con domanda giudiziale, ved. Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492 R
Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16[R=RD25MA95,A=16] |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
09/05/2024
- La casa è demolita anche senza abusi dei proprietari da Italia Oggi
- Superbonus, stop alla svendita crediti da Italia Oggi
- Via libera alla cedolare secca anche se l’affittuario svolge un’attività d’impresa da Italia Oggi
- Le nuove Cer, comunità di energia rinnovabile, non devono lucrarci su da Italia Oggi
- Nelle Cer contributi Gse distribuibili agli associati solo se c'è un contratto da Italia Oggi
- Transizione 5.0, rischio tagliola sugli investimenti agevolati da Il Sole 24 Ore
LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI
Presupposti, applicazione e conseguenze
La stima degli immobili aziendali con gli IVS
Valutazione con gli standard di stima dei beni aziendali immobiliari
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Didattica ed esercitazioni
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
La gestione dell’appalto in modalità BIM dalla gara al collaudo
Normativa e applicazione del Building Information Modeling
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10