Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP1326
Sent. C. Cass. 08/01/1992, n. 104
1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Indennizzo per gli oneri subiti - Rinunzia dell'appaltatore - Validità - Condizioni - Successive riserve - Ammissibili per rinunzia non valida. 2. Appalti oo-pp. - Riserve - Parere del C.T.A. del Provveditorato oo pp. - Non equivale a provvedimento di risoluzione della controversia (M.d.r.) (RIS).
1. La rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione, col solo limite che non esistano di legge o che non si tratti di diritti indisponibili; pertanto, in tema di appalto conferito da un Ente pubblico, la validità della rinuncia dell'appaltatore all'indennizzo degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori postula, sia nel caso previsto dall'art. 30 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, sia nel caso dell'art. 29 D.P.R. cit., l'accertamento che al momento della rinuncia fosse prevedibile il tempo della sospensione e, in relazione a tale elemento, fosse determinabile (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo) il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato, senza che in ordine al problema della validità di detta rinuncia possa incidere il potenziale esercizio della facoltà del creditore di richiedere lo scioglimento del contratto.
2. La lettera con cui la Pubblica Amministrazione comunica il parere negativo espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche sulle riserve formulate dall'impresa, non può essere equiparata al provvedimento di risoluzione della controversia da adottarsi ai sensi del R.D. 25 maggio 1895 n. 350; e da essa quindi non decorre il termine di 60 gg. di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063. (M.d.r.)
1. In questa sentenza viene ribadito, riguardo alla «rinunzia», il principio - costantemente enunciato dalla Corte suprema - in forza del quale la dichiarazione che l'Appaltatore trascriva nel verbale di sospensione dei lavori, obbligandosi a rinunziare al diritto di richiedere indennizzi o danni per la sospensione stessa, può anche non essere valida (e può quindi diventare ammissibile una successiva riserva e formulazione di richieste di risarcimento relativa a quella sospensione dei lavori).
Compete al giudice di merito - la cui decisione al riguardo non sarà soggetta a sindacato di legittimità (cioè non potrà essere sindacata o modificata dalla Corte di Cassazione) se sarà sorretta da motivazione logica, congrua e corretta (Cass. 18 febbraio 1977 n. 745) - [R=W18F77745] valutare se, al momento della formulazione della rinunzia, sussistevano la volontà abdicativa dell'Appaltatore ed i requisiti per la validità della rinunzia stessa. (Cass. 1977 n. 745).
Ed ai fini di questa valutazione, il giudice dovrà stabilire se, al momento in cui la rinunzia è stata espressa, fosse o meno prevedibile il tempo di durata della sospensione; e se a quel momento, in relazione al suddetto elemento, fossero determinabili il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo conseguentemente dovuto dalla P.A.) (Cass. 1992 n. 104).
Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 29 e 30[R=DPR106362,A=29] Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 23, 53, 54, 64, 91, 100, 107; [R=RD25MA95,A=23] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42, 46 e 47[R=DPR106362,A=42] |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
09/05/2024
- La casa è demolita anche senza abusi dei proprietari da Italia Oggi
- Superbonus, stop alla svendita crediti da Italia Oggi
- Via libera alla cedolare secca anche se l’affittuario svolge un’attività d’impresa da Italia Oggi
- Le nuove Cer, comunità di energia rinnovabile, non devono lucrarci su da Italia Oggi
- Nelle Cer contributi Gse distribuibili agli associati solo se c'è un contratto da Italia Oggi
- Transizione 5.0, rischio tagliola sugli investimenti agevolati da Il Sole 24 Ore
LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI
Presupposti, applicazione e conseguenze
La stima degli immobili aziendali con gli IVS
Valutazione con gli standard di stima dei beni aziendali immobiliari
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Didattica ed esercitazioni
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
La gestione dell’appalto in modalità BIM dalla gara al collaudo
Normativa e applicazione del Building Information Modeling
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10