Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP6697
Sent.C. Cass. 14/04/2004, n. 7069
Sent.C. Cass. 14/04/2004, n. 7069
Sent.C. Cass. 14/04/2004, n. 7069
1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Responsabilità contrattuale P.A. - Facoltà appaltatore di presentazione istanza di recesso dal contratto - Conseguenze del mancato accoglimento dell'istanza.
1. Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la «consegna dei lavori» all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1374 Cod. civ.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola «facoltà» di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
Sull'obbligo della consegna dei lavori da parte della P.A. e sul suo ritardo, ved. Cass. 15 novembre 1997 n. 11329 R (In caso di ritardata consegna dei lavori l'appaltatore, ai sensi dell'art. 10 Cap. gen., D.P.R. 62/1063, non ha diritto alla risoluzione del contratto o al risarcimento danni ma ha solo facoltà di recesso); 29 settembre 1997 n. 9531 R (Obbligo della consegna dei lavori da parte P.A. e sua responsabilità per inadempimento); 1° giugno 1994 n. 5332 R (Obbligo dell'amministrazione di rimuovere gli impedimenti provenienti da terzi); 18 maggio 1994 n. 4869 R (Inadempimento dell'obbligo di consegna da parte dell'I.A.C.P.); 30 marzo 1994 n. 3144 R (Azione dell'appaltatore per risarcimento danni causati dalla ritardata consegna); 8 maggio 1992 n. 5496 R e 27 marzo 1992 n. 3801 R (Condizioni per la richiesta dell'appaltatore di risarcimento danni); 22 aprile 1991 n. 4341 R (Richiesta dell'appaltatore di recesso o di compenso); 25 luglio 1990 n. 7536 R (Effetti della ritardata consegna dei lavori - Regolamentazione ex art. 10 Cap. gen. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063).
(Cod. civ. art. 1374; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 artt. 10 e 42) [R=DPR106362] |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
16/05/2024
- Superbonus, prime cessioni out da Italia Oggi
- Via libera alla stretta sul 110%. Abi critica su spalmacrediti e contributi da Italia Oggi
- Battuta d’arresto dei nuovi lavori sui condomini da Italia Oggi
- Per le ristrutturazioni la detrazione scenderà al 30% da Italia Oggi
- Divieto di compensazione dei crediti con i contributi da Italia Oggi
- Ai comuni attività di controllo sui lavori eseguiti male da Italia Oggi
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
La gestione dell’appalto in modalità BIM dalla gara al collaudo
Normativa e applicazione del Building Information Modeling
Il RUP negli appalti di servizi e forniture dopo il Nuovo Codice Appalti
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
Il collaudo e le riserve alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici
Analisi del collaudo e delle tecniche di svolgimento e disamina delle ipotesi più frequenti di riserve, modalità di iscrizione e contabilizzazione, anche attraverso esempi e casistiche giurisprudenziali. Programma aggiornato al Nuovo Codice dei contratti pubblici
Digitalizzazione dei contratti pubblici, funzionamento di piattaforma di approvvigionamento e norme di trasparenza per Ordini e Collegi professionali
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10