Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP216
Sent. C. Cass. 16/06/1997, n. 5373
Sent. C. Cass. 16/06/1997, n. 5373
Sent. C. Cass. 16/06/1997, n. 5373
1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Certificato - Sottoscrizione dell'appaltatore senza riserve - Effetti - Danno da ingiustificato ritardo nel pagamento - Risarcimento - Preclusione - Inconfigurabilità. 2. Appalti oo.pp. - Riserve dell'appaltatore - Iscrizione in registro di contabilità e conto finale - Necessità per le sole istanze concernenti contabilizzazione del corrispettivo - Revisione prezzi - Richiesta prima della firma del certificato di collaudo - Sufficienza.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 deve essere inteso nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore solamente la possibilità di tutelare i propri diritti eventualmente lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo e non qualunque diritto derivante dal contratto, quale quello relativo - come nella specie - al risarcimento del danno causato dall'ingiustificato ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del committente.
2. Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata "prima della firma del certificato di collaudo", senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento.
1. Ved. Cass. 29 agosto 1994 n. 7574 R. L'art. 107 del Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 stabilisce che, all'atto della firma del certificato di collaudo, l'appaltatore "può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo ... Se l'appaltatore non firmerà il certificato nel termine fissatogli o in quanto lo sottoscriverà senza accompagnarlo da domande formulate nel modo indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente accettate".
2. Ved. Cass. 3 ottobre 1990 n. 9775 R
La sentenza che si annota ricorda che vi sono richieste di pagamento di somme pretese dall'appaltatore che derivano dal contratto d'appalto pur non essendo soggette ad onere di riserva, perché sono relative a fatti inerenti non alla gestione dell'appalto in senso stretto - cioè a fatti comportanti un aumento del compenso inteso come somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo dell'esecuzione dei lavori - ma ad eventi estranei o alla corresponsione di interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento o del saldo finale, richiesta quest'ultima collegata a fatto proprio dell'amministrazione appaltante ed estranea alla contabilizzazione, ossia alla documentazione cronologica delle tappe di esecuzione dell'opera e delle relative spese. Ved. al riguardo, fra molte sentenze, la Cass. 26 giugno 1987 n. 5629 R
Sull'obbligo di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e poi nel conto finale, ved. Cass. 16 settembre 1992 n. 10582 R, 19 marzo 1991 n. 2934 R, 19 marzo 1991 n. 2933 R, 14 gennaio 1987 n. 173 R
|
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
03/05/2024
- Bonus edilizi, come superare lo stop a cessione del credito e sconto in fattura da Italia Oggi
- Beni in comodato a terzi, nessun ostacolo al beneficio da Italia Oggi
- Per i gruppi di imprese, ok al trasferimento del bene da Italia Oggi
- Forfettari, precompilata tutta da (ri)fare da Italia Oggi
- Spese per opere mai effettuate, il credito si restituisce da Italia Oggi
- Al solare un tax credit inverso da Italia Oggi
Professioni sanitarie: il procedimento disciplinare dalla segnalazione alla sanzione
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
La stima dei terreni e delle aree con gli IVS
Valutazione con gli standard di stima di terreni agricoli e aree edificabili
Guida ragionata alla compravendita immobiliare
Analisi delle singole fasi di una compravendita immobiliare
La disciplina dei settori speciali nel nuovo codice appalti
Analisi della disciplina dei settori speciali negli appalti pubblici alla luce del Nuovo Codice Appalti, D.lgs. 36/2023
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10