Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 17/03/1932, n. 366
R.D. 17/03/1932, n. 366
R.D. 17/03/1932, n. 366
- R.D. 24/05/ 1937, n. 1062
Scarica il pdf completo | |
---|---|
(Omissis) |
|
CAPO IV -- PAGAMENTI ALL’APPALTATORE - COLLAUDAZIONE DEI LAVORI |
|
40. Pagamenti in accontoNel corso di esecuzione dei lavori sono fatti all’appaltatore pagamenti in acconto nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento delle opere. Per l’emissione dei mandati di pagamento si compilano apposite situazioni dei lavori eseguiti e regolarmente riportati i |
|
41. Conto di liquidazione finaleEntro 6 mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, o nel termine stabilito dal capitolato |
|
42. Collaudo provvisorio e definitivo dei lavoriEntro il termine prescritto dal capitolato speciale, ed in mancanza di particolari indicazioni, entro un anno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori si procederà al collaudo per accertare se le forniture, i lavori e le prestazioni in genere, che formano oggetto del contratto, siano state eseguite in conformità dei patti contrattuali e regolarmente contabilizzate. Il collaudo è disposto dall’amministrazione ed è effettuato da appositi suoi delegati in contraddittorio dell’assuntore. |
|
43. Rettifiche o completamento dei lavori in sede di collaudoQualora dalla visita di collaudo risultino mancanze o difetti di poca entità e non pregiudizievoli all’opera, il collaudatore assegna all’appal |
|
44. Approvazione del collaudoLe risultanze del collaudo non sono definitive fino a quando l’Amministrazione non le abbia app |
|
45. Svincolo della cauzioneDopo l’accettazione dei lavori e dopo il pagamento del saldo, si fa luogo allo svincolo della c |
|
46. Ritardi nei pagamentiI ritardi nei pagamenti non danno diritto all’appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie oltre gli interessi che gli possono competere secondo è appresso indicato, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Il diritto dell’appaltatore a percepire gli acconti nella misura prevista dal capitolato speciale, nasce il giorno in cui l’appaltatore è in grado di dare la prova che la parte di contratto già eseg |
|
CAPO V--SCIOGLIMENTO E RESCISSIONE DEI CONTRATTI- ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO |
|
47. Scioglimento dei contratti per volontà dell’Amministrazione e nei casi di fallimento o morte dell’assuntoreL’Amministrazione militare intende valersi della facoltà che gli accorda l’art. 345 della legge sui lavori pubblici, per rescindere il contratto d' appalto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo mediante decreto del Ministero o dell’Autorità all’uopo delegata da notificarsi mediante atto di ufficiale giudiziario. In tal caso l’Amministrazione oltre ai lavori regol |
|
48. Gravi negligenze o frodi dell’appaltatore nell’eseguimento dei lavori - Rescissione del contratto a danno dell’appaltatoreIn caso di frode, di gravi negligenze dell’appaltatore o di contravvenzione agli obblighi contrattuali nel senso previsto dall’art. 340 della legge sulle opere pubbliche l’Amministrazione militare, dopo un' intimazione fatta in danno, ha diritto a seconda che riterrà opportuno: |
|
49. Esecuzione d' ufficio dei lavoriL’esecuzione d' ufficio è notificata all’appaltatore con atto di ufficiale giudiziario in cui sia indicato l’inadempimento imputatogli e il lavoro a cui si riferisce l’esecuzione di ufficio. Avvenuta la notifica il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno nel quale col concorso dell’appaltatore stesso o, in sua mancanza, di due testimoni, inizierà l&rsqu |
|
CAPO VI -- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE |
|
50. Procedimento amministrativoNei contratti di lavoro le riserve o domande dell’impresa relative all’appalto inscritte |
|
51. ArbitramentoNei contratti di lavoro le controversie tra le Amministrazioni e l’appaltatore di cui al precedente articolo non risolute in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di arbitri giusta l’art. 12 del Codice di procedura civile (3) e 349 della legge sui lavori pubblici (20-3-1865, n. 2248, All. F). 52. Indicazione degli arbitri e modo di nominarli - Sede del Collegio arbitrale |
|
53. Quando deve aver luogo il giudizio arbitraleIl giudizio arbitrale non può promuoversi di regola prima del collaudo e della sua approvazione. |
|
54. Domanda dell’arbitrato e termine per presentarlaQualora una delle parti intenda che una o più controversie siano definite in corso di lavoro, deve notificare all’altra la domanda di arbitrato. Quando la domanda sia fatta dal |
|
55. Forma della domanda di arbitrato e controdeduzione dell’altra parteLa domanda di arbitrato deve essere redatta in modo che risultino formulati con precisione tutti i ti |
|
56. Istruzione per la nomina degli arbitri - Spese di arbitramentoLa parte che ha fatto domanda di arbitrato dovrà, nel termine di 180 giorni dalla notificazione della domanda stessa, presentare all’ispettore dell’Arma del genio, oppure alle autorità designate dal primo comma dell’art. 52, l’istanza per la nomina dell’arbitro unico o dei tre arbitri, a seconda che la decisione della vertenza sia stata rimessa ad unico arbitro o sia de |
|
57. Procedimento arbitraleIl Collegio arbitrale assegna alla parte attrice, che ha fatto la domanda di arbitrato, un termine di giorni 20 per presentare i documenti ed una memoria a sviluppo della sua istanza. Il Collegio notifica alla parte convenuta la memoria ricevuta e la parte convenuta nel termine di 20 giorni dalla notificazione può |
|
58. Competenza degli arbitriÈ applicabile agli arbitri il disposto dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenz |
|
59. Sentenza arbitraleLa sentenza arbitrale deve essere pronunciata e depositata nel termine di 120 giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio arbitrale, salvo il disposto del penultimo comma dell’art. 34 del Codice di procedura |
|
61. Onorari e competenze agli arbitriAgli arbitri sarà dovuto: a) il rimborso delle spese di viaggio dalla loro ordinaria residenza al luogo di costituzione del Collegio arbitrale e ritorno alla loro residenza; b) il rimborso della spesa di viaggio per i sopralluoghi; |
Dalla redazione
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Professioni
Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Autorità di vigilanza
- Appalti e contratti pubblici
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Professioni
Direzione, esecuzione e contabilità dei lavori pubblici [CODICE 2016]
- Alfonso Mancini
- Emanuela Greco
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Professioni
Responsabilità del direttore dei lavori negli appalti privati
- Emanuela Greco
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Appalti e contratti pubblici
- Tariffa Professionale e compensi
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Professioni
Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Professioni
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
La Direzione dei lavori privati
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
17/06/2024
- Troppe scorrettezze sui mutui casa. Boom di reclami da Italia Oggi Sette
- Imu, il comodato mette i paletti da Italia Oggi Sette
- Bonus 5.0, imprese sorvegliate da Italia Oggi Sette
- Un Modello 231 efficace: ecco gli elementi per costruirlo da Italia Oggi Sette
- Contributi in conto impianti, contabilità su due vie alternative da Italia Oggi Sette
- Auto elettriche, l’abc per le colonnine in condominio da Italia Oggi Sette
IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO: RICOGNIZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Il RUP e il Nuovo Codice Appalti
Appalti pubblici e concessioni: RUP, procedure di gara, PPP, DEC ed esecuzione del contratto dopo il D.Lgs. 36/2023
Il cambio di destinazione d’uso: argomento stratificato che cambia da regione a regione
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/17-10/4152112/223-1.jpg)
Prestazione energetica degli edifici ed Ecobonus 110%
![](/bcksistemone/files/prd_immagini/_/21-06/7458481/7458481_edocta_dossier-001.png)
Esecuzione del contratto di forniture o servizi
![](/bcksistemone/files/prd_immagini/_/19-10/5853166/5853166_edocta_dossier-0001.png)
Avvalimento, subappalto e subaffidamento nei contratti pubblici
![](/bcksistemone/files/prd_immagini/_/19-01/5275597/5275597_edocta_dossier-0001.png)
Requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici
![](/bcksistemone/files/prd_immagini/_/18-06/4775707/4775707_edocta_dossier-001.png)