Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP5316
Sent.C. Conti 10/04/2001, n. 581
Sent.C. Conti 10/04/2001, n. 581
1. Appalti ll.pp. - Cottimo fiduciario - Ultimazione dei lavori - Ritardo - Riduzione o disapplicazione penale - Discrezionalità P.A. - Condizioni.
1. In caso di ritardata ultimazione di lavori affidati con cottimo fiduciario, l'Amministrazione appaltante può, a discrezione, ridurre o disapplicare del tutto la penale a richiesta dell'appaltatore formulata con l'inserimento di apposita riserva in calce al conto finale o nel certificato di collaudo (Nella specie è stata esclusa la colpa grave del funzionario che non aveva applicato la penale per il ritardo, dovuto ad un imprevisto, nella ultimazione dei lavori di dragaggio di un fondale marino).
Il cottimo fiduciario - sistema che può essere assimilato alla trattativa privata - è uno dei due modi (insieme con quello «in amministrazione diretta») di esecuzione dei lavori affidati in economia, che erano prima regolati dalle abrogate disposizioni del Regolamento ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 66 a 74 (oltre agli artt. 75 a 84 sulla relativa contabilità) e, dal 2000, dalla nuova normativa di cui al Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 142 a 148R (oltre agli artt. 176 a 182 sulla relativa contabilità).
In particolare le regole sul contenuto che devono avere gli atti di cottimo sono praticamente identiche sia nel vecchio (art. 74, 2° c.) che nel nuovo (art. 144, 3° c.) Regolamento.
L'appaltatore deve ultimare i lavori pubblici affidatigli, nel termine stabilito negli atti contrattuali (Cap.gen. ll.pp. D.M. 19 aprile 2000, art. 21, comma 1), che decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi (Reg.ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 19, comma 6); e l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere subito comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori (Cap.gen. 2000, art. 21, comma 2).
La penale per ritardata ultimazione dovuta a colpa dell'appaltatore è stabilita dal Responsabile del procedimento - e quindi inserita nel capitolato speciale d'appalto - nella misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale (Reg. 1999, art. 117, comma 3).
Sull'ultimazione dei lavori ved. anche Cass. 29 aprile 1998 n. 4350R (Effetti della ritardata ultimazione non imputabile all'appaltatore); 6 marzo 1995 n. 2571R (La data di ultimazione dei lavori, agli effetti dell'art. 1669 Cod.civ., è quella risultante dal certificato di ultimazione, restando ininfluenti i lavori successivi per l'eliminazione dei difetti); S.U. 4 marzo 1988 n. 2247R (La giurisdizione dell'A.G.O. è esclusa su questioni relative al diniego di proroga del termine di ultimazione); 20 aprile 1985 n. 2616R (Il certificato di ultimazione a firma dell'appaltatore e del direttore dei lavori ha natura di scrittura privata).
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 29, comma 4)[R=DPR106362,A=29] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
17/04/2024
- Bonus edilizi, 15 mld di truffe da Italia Oggi
- Sisma 2012, più tempo per rendicontare i lavori da Italia Oggi
- Per rinunciare al 110% in condominio serve la maggioranza da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: determinabilità dell'oggetto di un contratto preliminare da Italia Oggi
- Pnrr, piani urbani al rush finale da Italia Oggi
- Sicurezza, il Sal tiene aperto il cantiere da Italia Oggi
Stima dei beni immobiliari nelle procedure esecutive
Valutazione con gli standard di stima per i beni immobili nelle procedure esecutive
I contratti sotto soglia dopo il Nuovo Codice dei contratti pubblici
Guida alla procedura di affidamento dei contratti sotto-soglia alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici
La disciplina sulle distanze legali tra norme e giurisprudenza
Il corso fornisce indicazioni chiare ed operative finalizzate a comprendere il rispetto delle distanze minime tra costruzioni, ad evidenziarne normative speciali e derogatorie e a conoscerne gli strumenti di tutela.
Trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dopo l’entrata in vigore della digitalizzazione
Applicazione dell’art 37 del D.lgs. 33/2013 nel sistema dell’E.procurement
Professioni sanitarie: il procedimento disciplinare dalla segnalazione alla sanzione
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10